17/10/12 HLM mutuelle
16/10/12 Élus locaux et cotisations de Sécurite sociale
16/10/12 Comment juger de manière objective une offre de prix anormalement basse ?
16/10/12 Des nouveautés pour les PME au BOAMP
15/10/12 Création d’un emploi de conseiller pour l’action sociale
15/10/12 Service des achats de l’État : près de 304 millions d’euros de gains réalisés sur les achats courants
15/10/12 Un médiateur des marchés publics bientôt nommé
12/10/12 Cotisation CNRACL

Indemnisation de l'allongement de la durée d'exécution du marché : il faut prouver un préjudice certain !

Exécution des marchés

Le titulaire a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de retards dans l’exécution du marché imputables au maître de l’ouvrage ou à ses autres cocontractants, et distincts de l’allongement de la durée du chantier lié à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.

En l’espèce, le marché a fait l’objet d’un avenant de régularisation de travaux supplémentaires, qui stipulait que « le titulaire du marché renonce à tout recours ultérieur et à toute action contentieuse pour tous faits antérieurs à la signature de l’avenant ». Dès lors, eu égard au caractère très général de cette clause de renonciation, la société appelante n’est pas recevable à demander à être indemnisée des retards dans l’exécution du marché.

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 7^e chambre (formation à 3), 20 mai 2020, n° 18BX02301, Inédit au recueil Lebon

L'analyse des spécialistes

Élus
Le « rescrit » préfectoral formalisé par le décret du 25 mai 2020
02/06/20
Inspiré du rescrit fiscal, la réussite de prise de position formelle du représentant de l'État sur la légalité des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements est conditionnée aux moyens mis par l'État pour assurer ce service. Le décret n° 2020-634 du 25 mai 2020 reste muet sur ce dernier point.
Élus
Second tour des élections municipales, un dénouement prochain ?
28/05/20
Cette semaine décisive a permis l’annonce d'un second tour des élections municipales prévu le 28 juin 2020 pour près de 5 000 communes dont le conseil municipal n'est pas encore complet. Néanmoins, cela n'est pas gravé dans le marbre. En effet, les hypothèses de report des opérations électorales en 2021 existent et seront bientôt débattues au Parlement.
Développement durable
Le forfait mobilités durables, un encouragement à prendre le vélo
25/05/20
Le forfait mobilités durables illustre aujourd'hui l'idée que le vélo est le moyen de transport idéal en cette période de déconfinement progressif. Instauré par la loi d'orientation des mobilités, un décret a fixé ses conditions d'application pour les salariés et un autre a, pour l'instant, étendu ce dispositif aux seuls fonctionnaires d'État.