L'acheteur doit réagir face à des retards entravant la bonne exécution des travaux

Exécution des marchés

Constitue une inertie fautive du maître d’ouvrage, le refus répété du maître d’ouvrage d’appliquer, ou même de menacer d’appliquer, des mesures coercitives à l’égard d’entreprises retardataires et par son refus d’appliquer des pénalités de retard.

En l’espèce, la maîtrise d’œuvre avait adressé plusieurs lettres à la commune, maître de l’ouvrage, en vue soit d’obtenir l’application de pénalités pour absence du chantier ou de pénalités de retard, soit la conclusion de marchés de substitution. En refusant d’agir, le maître d’ouvrage a été gravement défaillant dans son rôle de direction du chantier. Au regard des diligences de toutes sortes qu’ont dû réaliser les maîtres d’œuvre, des fautes contractuelles de la commune, et des frais qu’ils ont été nécessairement amenés à exposer au regard du retard global d’exécution des travaux de douze mois, les maîtres d’œuvre ont droit à être indemnisés du préjudice subi.

 

Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 8 janvier 2021, n° 19NT03609, Inédit au recueil Lebon

L'analyse des spécialistes

  • Quelles sont les conditions de réunion et de présentation du passe sanitaire des organes délibérants des collectivités locales à partir du 1er octobre 2021 ? Élus

    Quelles sont les conditions de réunion et de présentation du passe sanitaire des organes délibérants des collectivités locales à partir du 1er octobre 2021 ?

    23/09/21
    Le retour au droit commun des réunions des organes délibérants des collectivités locales aura lieu à partir du 1er octobre 2021. En revanche, le passe sanitaire ne sera pas obligatoire pour participer ou assister à ces séances.
  • Quel bilan pour la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique ? Fonction publique

    Quel bilan pour la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique ?

    16/09/21
    Le Conseil d'État a récemment publié un bilan favorable de l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) entamée en 2018.
  • Comment définir le télétravail dans chaque établissement hospitalier avant le 1er janvier 2022 ? Fonction publique hospitalière

    Comment définir le télétravail dans chaque établissement hospitalier avant le 1er janvier 2022 ?

    10/09/21
    Jusqu'au 31 décembre 2021, un dialogue devra se mettre en place dans chaque établissement hospitalier pour mettre en œuvre localement le télétravail.
  • Tous les articles juridiques