Actualité
BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS
L'acte d'engagement prévaut sur les autres pièces contractuelles du marché
Exécution des marchésPubliée le 04/02/21 par Rédaction Weka
En application du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles, en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles d’un marché, c’est l’acte d’engagement qui doit s’appliquer.
En conséquence, pour un marché de maîtrise d’œuvre, le dépassement des délais de remise des documents d’études donnés à titre indicatif par le titulaire du marché dans l’acte d’engagement ne peut donner lieu à l’application de pénalités de retard.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 décembre 2020, n° 18BX03465, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
28/03/24
Les différents groupes d’opérateurs économiques
#Exécution du marché #Groupement d'entreprises
-
28/03/24
-
28/03/24
Le mandataire commun : définition et rôle
#Groupement d'entreprises #Mandataire
-
28/03/24
Les acheteurs publics
#Maître d'ouvrage
-
28/03/24
-
28/03/24
Les opérateurs économiques
#Candidature au marché public #Entreprise
-
27/03/24
Organiser les opérations préalables à la réception
#Réception des travaux
-
27/03/24
Prononcer la réception
#Réception des travaux #Marché de travaux
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.