La convention d'un groupement solidaire en maîtrise d'œuvre n'est pas opposable au maître d'ouvrage

Exécution des marchés

Une convention de groupement solidaire conclue entre deux maîtres d’œuvre et qui fixe la répartition des missions entre les membres de la maîtrise d’œuvre n’est pas opposable au pouvoir adjudicateur.

Dès lors, même si le retard dans la remise de plans d’exécution du chantier est imputable à une société, l’établissement public est fondé à demander l’application des pénalités de retard prévues par les stipulations du CCAP et notifiées au groupement de maîtrise d’œuvre dans le décompte de liquidation.

 

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Lyon, 14 janvier 2021, n° 18LY02917, Inédit au recueil Lebon

L'analyse des spécialistes

  • Quelles sont les conditions de réunion et de présentation du passe sanitaire des organes délibérants des collectivités locales à partir du 1er octobre 2021 ? Élus

    Quelles sont les conditions de réunion et de présentation du passe sanitaire des organes délibérants des collectivités locales à partir du 1er octobre 2021 ?

    23/09/21
    Le retour au droit commun des réunions des organes délibérants des collectivités locales aura lieu à partir du 1er octobre 2021. En revanche, le passe sanitaire ne sera pas obligatoire pour participer ou assister à ces séances.
  • Quel bilan pour la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique ? Fonction publique

    Quel bilan pour la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique ?

    16/09/21
    Le Conseil d'État a récemment publié un bilan favorable de l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) entamée en 2018.
  • Comment définir le télétravail dans chaque établissement hospitalier avant le 1er janvier 2022 ? Fonction publique hospitalière

    Comment définir le télétravail dans chaque établissement hospitalier avant le 1er janvier 2022 ?

    10/09/21
    Jusqu'au 31 décembre 2021, un dialogue devra se mettre en place dans chaque établissement hospitalier pour mettre en œuvre localement le télétravail.
  • Tous les articles juridiques