Actualité
BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS
La prolongation de la durée du marché justifie-t-elle une rémunération supplémentaire ?
Exécution des marchésPubliée le 25/11/20 par Rédaction Weka
La prolongation de la prestation du titulaire d’un marché public n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire que si elle a donné lieu à des modifications décidées par le maître d’ouvrage.
Toutefois, le titulaire d’un marché public ayant effectué des prestations non prévues au marché et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de celles-ci, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si le titulaire a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat. Tel n’est pas le cas, en l’espèce, du maintien d’échafaudages et autres matériels qui ne peut être considéré comme indispensable à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art.
Texte de référence : Cour administrative de Douai, 3e chambre, 8 octobre 2020, n° 19DA02258, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
28/03/24
Les différents groupes d’opérateurs économiques
#Exécution du marché #Groupement d'entreprises
-
28/03/24
-
28/03/24
Le mandataire commun : définition et rôle
#Groupement d'entreprises #Mandataire
-
28/03/24
Les acheteurs publics
#Maître d'ouvrage
-
28/03/24
-
28/03/24
Les opérateurs économiques
#Candidature au marché public #Entreprise
-
27/03/24
Organiser les opérations préalables à la réception
#Réception des travaux
-
27/03/24
Prononcer la réception
#Réception des travaux #Marché de travaux
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.