Actualité
BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS
Le titulaire doit être responsable du non-respect du délai d’exécution !
Exécution des marchésPubliée le 07/01/16 par Rédaction Weka
Des retards dans la mise à disposition d’un bâtiment et qui ne sont du fait du titulaire du marché ne permettent pas au pouvoir adjudicateur d’appliquer les pénalités de retard.
Par contre, le titulaire, seul responsable contractuellement, ne peut s’exonérer d’un éventuel retard imputable à l’intervention d’un de ses sous-traitants admis au paiement direct.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 9 décembre 2015, n° 13BX03246
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
28/03/24
Les différents groupes d’opérateurs économiques
#Exécution du marché #Groupement d'entreprises
-
28/03/24
-
28/03/24
Le mandataire commun : définition et rôle
#Groupement d'entreprises #Mandataire
-
28/03/24
Les acheteurs publics
#Maître d'ouvrage
-
28/03/24
-
28/03/24
Les opérateurs économiques
#Candidature au marché public #Entreprise
-
27/03/24
Organiser les opérations préalables à la réception
#Réception des travaux
-
27/03/24
Prononcer la réception
#Réception des travaux #Marché de travaux
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.