Modification du calendrier d’exécution ne vaut pas prolongation du délai de réalisation

Exécution des marchés

La circonstance que les calendriers d’exécution ont dû être modifiés en cours d’exécution du marché ne permet pas de considérer que le maître d’ouvrage ait entendu accorder au titulaire une prolongation du délai d’exécution des travaux afférents à son lot.

Les retards constatés dans l’exécution des travaux n’étaient pas imputables à des fautes du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre. En conséquence, les pénalités de retard peuvent être retenues sur la rémunération due au titulaire.

 

Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre – formation à 3, 8 juin 2017, n° 14LY01720, Inédit au recueil Lebon

L'analyse des spécialistes

  • Le forfait mobilités durables, un encouragement à prendre le vélo Développement durable

    Le forfait mobilités durables, un encouragement à prendre le vélo

    25/05/20
    Le forfait mobilités durables illustre aujourd'hui l'idée que le vélo est le moyen de transport idéal en cette période de déconfinement progressif. Instauré par la loi d'orientation des mobilités, un décret a fixé ses conditions d'application pour les salariés et un autre a, pour l'instant, étendu ce dispositif aux seuls fonctionnaires d'État.
  • Élus

    Installation et gouvernance des conseils municipaux entièrement renouvelés le 15 mars 2020 lors du 1er tour des élections municipales

    15/05/20
    Les conseillers municipaux, élus le 15 mars dernier, entreront en fonction le 18 mai prochain. Les maires et les adjoints pourront être élus entre le 23 et le 28 mai. Pour autant, en période d'état d'urgence, les règles de réunion des conseils municipaux et les pouvoirs du maire demeurent dérogatoires a minima jusqu'au 10 juillet 2020.
  • Quelle responsabilité pénale pour les maires durant l'état d'urgence sanitaire ? Élus

    Quelle responsabilité pénale pour les maires durant l’état d’urgence sanitaire ?

    13/05/20
    La loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions n'a pas créé une irresponsabilité pénale pour les maires et les membres du gouvernement. Pour autant, elle n'a pas résolu le schisme apparu entre les élus locaux et le gouvernement pendant la gestion de ce déconfinement.
  • Tous les articles juridiques