Pas d’application des pénalités si le retard n’est pas imputable au titulaire d’un marché de travaux

Exécution des marchés

Les stipulations du CCAG travaux ne permettent pas l’imputation au titulaire d’un marché des pénalités lorsque le retard d’achèvement de ses travaux résulte du retard d’autres prestataires.

L’acheteur n’apporte pas la preuve que le retard pris dans la réalisation des travaux à la charge de l’entrepreneur résulterait d’un manque de personnel et non de différents retards d’entreprises tierces. Dès lors, le maître d’ouvrage n’est pas fondé à infliger une pénalité à raison d’un retard dans la réalisation de l’ouvrage.

 

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 6e chambre – formation à 3, 29 juin 2018, n° 15BX02102, Inédit au recueil Lebon

L'analyse des spécialistes

  • Quel bilan pour la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique ? Fonction publique

    Quel bilan pour la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique ?

    16/09/21
    Le Conseil d'État a récemment publié un bilan favorable de l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) entamée en 2018.
  • Comment définir le télétravail dans chaque établissement hospitalier avant le 1er janvier 2022 ? Fonction publique hospitalière

    Comment définir le télétravail dans chaque établissement hospitalier avant le 1er janvier 2022 ?

    10/09/21
    Jusqu'au 31 décembre 2021, un dialogue devra se mettre en place dans chaque établissement hospitalier pour mettre en œuvre localement le télétravail.
  • Passe sanitaire : quelle obligation de présentation dans la fonction publique territoriale à partir du 30 août 2021? Fonction publique

    Passe sanitaire : quelle obligation de présentation dans la fonction publique territoriale à partir du 30 août 2021?

    31/08/21
    Une grande partie des agents de la fonction publique territoriale est dans l'obligation de présenter le passe sanitaire à leur employeur territorial depuis le 30 août 2021. Le point sur cette obligation.
  • Tous les articles juridiques