Actualité
BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS
Pas de remise des pénalités de retard si les circonstances de l’exécution le justifient
Exécution des marchésPubliée le 20/07/17 par Rédaction Weka
Le juge administratif ne réduit pas un montant de pénalités de retard représentant 48 % du prix du marché au regard des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’exécution du marché.
En l’espèce, la réalisation effective des travaux et la réception avec réserves ont été constatées plus de 6 mois après l’échéance contractuelle. En outre, le retard dans l’exécution des travaux a été constamment rappelé à l’entrepreneur dans les comptes-rendus de réunion de chantier. En conséquence, la somme de 55 459,10 euros, qui correspond à 48 % du prix du marché, n’est pas manifestement excessive au regard des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’exécution du marché.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre – formation à 3, 22 juin 2017, n° 15LY01307, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
28/03/24
Les différents groupes d’opérateurs économiques
#Exécution du marché #Groupement d'entreprises
-
28/03/24
-
28/03/24
Le mandataire commun : définition et rôle
#Groupement d'entreprises #Mandataire
-
28/03/24
Les acheteurs publics
#Maître d'ouvrage
-
28/03/24
-
28/03/24
Les opérateurs économiques
#Candidature au marché public #Entreprise
-
27/03/24
Organiser les opérations préalables à la réception
#Réception des travaux
-
27/03/24
Prononcer la réception
#Réception des travaux #Marché de travaux
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.