BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS

Pas d'indemnisation pour allongement de la durée du chantier en l'absence de faute de l'acheteur

Exécution des marchés

Publiée le 11/05/20 par

L’entrepreneur ne peut obtenir l’indemnisation des conséquences liées à l’allongement du chantier alors qu’il a contribué lui-même à l’allongement des délais contractuels d’exécution par son comportement.

En outre, l’actualisation du planning était justifiée par des difficultés de conception, des problèmes rencontrés dans le cadre des études de synthèse et par suite d’un dégât des eaux. Enfin, la société requérante n’établit pas que l’allongement des délais d’exécution serait constitutif d’un manquement du maître d’ouvrage à ses obligations contractuelles.

 

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 10 mars 2020, n° 17BX00854, Inédit au recueil Lebon

On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics

WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.

Gérer ensemble les deux cycles de l'eau

Développement durable

[ép. 185] Gérer ensemble les deux cycles de l’eau : retour sur expérience

Diffusé le 15 avril 2024 - 21min

[ép. 184] Que retenir de la DGF 2024 ?

Finances locales

[ép. 184] Que retenir de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 2024 ?

Diffusé le 8 avril 2024 - 14min

[ép. 183] Les collectivités et le cinéma

Communication

[ép. 183] Les collectivités et le cinéma

Diffusé le 2 avril 2024 - 17min