Actualité
BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS
Pas d'indemnisation si l'entrepreneur ne se prévaut de fautes dans la conception et de retards dans l'exécution du marché
Exécution des marchésPubliée le 18/06/20 par Rédaction Weka
Le maître d’ouvrage n’a pas commis de faute dans la conception du marché si le maître d’œuvre n’a pas attiré son attention sur la nécessité de faire des travaux supplémentaires.
En outre, il résulte de l’instruction que l’entrepreneur a lui-même contribué au retard pris dans l’exécution du marché. Enfin, la circonstance que le pouvoir adjudicateur n’a pas infligé de pénalités de retard est sans incidence dès lors qu’il peut décider d’y renoncer, même tacitement.
Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre, 4 juin 2020, n° 19DA00296, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés Publics »
-
12/03/24
La définition de la cotraitance
#Groupement d'entreprises #Co-traitant
-
12/03/24
Les conditions de recours aux procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence préalable
#Procédure négociée en marché public #Mise en concurrence du marché public
-
12/03/24
Champ d’application de la sous-traitance et notion de contrat de sous-traitance
#Sous-traitant #Exécution du marché
-
12/03/24
Compétence des juridictions administratives. Attributions législatives de compétence
#Contentieux #Justice #Mode de gestion publique
-
12/03/24
Les conditions de recours à la procédure avec négociation
#Procédure négociée en marché public
-
07/03/24
Mettre au point le contenu du programme et rédiger le programme
#Exécution technique du marché #Marché de travaux
-
06/03/24
Mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement
#Assurance des marchés publics #Marché de travaux
-
06/03/24
Faire exécuter les travaux de reprise et lever les réserves
#Exécution du marché #Marché de travaux
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.