Actualité
BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS
Un vol de matériaux n’ouvre pas un droit à indemnisation
Exécution des marchésPubliée le 30/06/20 par Rédaction Weka
Le réapprovisionnement d’un chantier, rendu nécessaire par le vol de matériaux, ne peut être qualifié de travaux supplémentaires ouvrant un droit à remboursement de l’entrepreneur.
En outre, en application du cahier des clauses administratives particulières, l’acheteur est en droit d’appliquer sur les sommes dues au titulaire les pénalités pour des absences répétées et nombreuses aux réunions de chantier. Pour contester l’application des pénalités, l’entrepreneur ne peut sérieusement soutenir que, faute d’avoir été signés par des officiers de police judiciaire ou des huissiers de justice, les comptes rendus de chantier ne présentent aucune valeur probante.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre 15 juin 2020, n° 18MA00340, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés Publics »
-
12/03/24
La définition de la cotraitance
#Groupement d'entreprises #Co-traitant
-
12/03/24
Les conditions de recours aux procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence préalable
#Procédure négociée en marché public #Mise en concurrence du marché public
-
12/03/24
Champ d’application de la sous-traitance et notion de contrat de sous-traitance
#Sous-traitant #Exécution du marché
-
12/03/24
Compétence des juridictions administratives. Attributions législatives de compétence
#Contentieux #Justice #Mode de gestion publique
-
12/03/24
Les conditions de recours à la procédure avec négociation
#Procédure négociée en marché public
-
07/03/24
Mettre au point le contenu du programme et rédiger le programme
#Exécution technique du marché #Marché de travaux
-
06/03/24
Mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement
#Assurance des marchés publics #Marché de travaux
-
06/03/24
Faire exécuter les travaux de reprise et lever les réserves
#Exécution du marché #Marché de travaux
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.