Actualité
BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS
Une demande de prolongation du délai d’exécution impose une demande formelle
Exécution des marchésPubliée le 10/05/16 par Rédaction Weka
Pour pouvoir être exonéré des pénalités de retard, le titulaire doit avoir demandé, dans les conditions prévues par les CCAG, une prolongation du délai ou avoir informé le pouvoir adjudicateur des raisons de son retard à livrer.
Le marché ayant été réalisé et n’ayant donné lieu à aucun paiement de prix, le juge limite le montant total des pénalités infligées qui représente 58 % du montant total du marché. Présentant un caractère manifestement excessif, le juge d’appel module à la baisse le montant des pénalités en litige en les divisant par deux.
Texte de référence : CAA Bordeaux, 25 avril 2016, req. n° 14BX00073
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
28/03/24
Les différents groupes d’opérateurs économiques
#Exécution du marché #Groupement d'entreprises
-
28/03/24
-
28/03/24
Le mandataire commun : définition et rôle
#Groupement d'entreprises #Mandataire
-
28/03/24
Les acheteurs publics
#Maître d'ouvrage
-
28/03/24
-
28/03/24
Les opérateurs économiques
#Candidature au marché public #Entreprise
-
27/03/24
Organiser les opérations préalables à la réception
#Réception des travaux
-
27/03/24
Prononcer la réception
#Réception des travaux #Marché de travaux
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.