Actualité
BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé
Si les travaux ne sont pas complétement réalisés, les pénalités de retard sont dues
Exécution financière du marchéPubliée le 08/03/22 par Rédaction Weka
La circonstance qu’un entrepreneur avait réalisé 95 % des travaux n’est pas de nature à remettre en cause les jours de retard constatés entre la date prévue pour la fin des travaux et la date réelle d’achèvement.
En outre, si la société requérante conteste le bien-fondé des pénalités de retard, elle ne conteste cependant pas le mode de calcul de celles-ci qui a été opéré conformément aux règles fixées par le cahier des clauses administratives particulières du marché. Enfin, le juge administratif d’appel confirme le jugement du tribunal administratif qui avait annulé le titre exécutoire émis par l’acheteur en raison du caractère excessif des pénalités de retard.
Texte de référence : CAA de Douai, 2e chambre, 1er février 2022, n° 21DA00239, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
28/03/24
Les différents groupes d’opérateurs économiques
#Exécution du marché #Groupement d'entreprises
-
28/03/24
-
28/03/24
Le mandataire commun : définition et rôle
#Groupement d'entreprises #Mandataire
-
28/03/24
Les acheteurs publics
#Maître d'ouvrage
-
28/03/24
-
28/03/24
Les opérateurs économiques
#Candidature au marché public #Entreprise
-
27/03/24
Organiser les opérations préalables à la réception
#Réception des travaux
-
27/03/24
Prononcer la réception
#Réception des travaux #Marché de travaux
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.