Pas d'indemnisation des travaux supplémentaires au titre des sujétions techniques imprévues si la cause n'est pas extérieure aux parties

Marché public de travaux

Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont la cause est extérieure aux parties.

En l’espèce, l’allongement de la durée d’exécution du chantier résulte essentiellement des fautes commises par la commune dans la conception même de son marché de travaux. L’absence de réalisation d’un diagnostic de l’existant, eu égard à la nature même du bâtiment, a conduit à la découverte tardive de contraintes non prévues initialement, nécessitant la modification du programme en cours d’exécution des travaux. En outre, ces carences ne pouvaient échapper à un entrepreneur normalement diligent. Dans ces conditions, quand bien même les retards cumulés auraient entraîné un bouleversement de l’économie du contrat le liant au maître d’ouvrage, l’entrepreneur n’établit pas avoir été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties.

 

Texte de référence : Cour administrative de Nancy, 4e chambre, 13 octobre 2020, n° 18NC01258, Inédit au recueil Lebon

L'analyse des spécialistes

  • Quelles sont les conditions de réunion et de présentation du passe sanitaire des organes délibérants des collectivités locales à partir du 1er octobre 2021 ? Élus

    Quelles sont les conditions de réunion et de présentation du passe sanitaire des organes délibérants des collectivités locales à partir du 1er octobre 2021 ?

    23/09/21
    Le retour au droit commun des réunions des organes délibérants des collectivités locales aura lieu à partir du 1er octobre 2021. En revanche, le passe sanitaire ne sera pas obligatoire pour participer ou assister à ces séances.
  • Quel bilan pour la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique ? Fonction publique

    Quel bilan pour la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique ?

    16/09/21
    Le Conseil d'État a récemment publié un bilan favorable de l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) entamée en 2018.
  • Comment définir le télétravail dans chaque établissement hospitalier avant le 1er janvier 2022 ? Fonction publique hospitalière

    Comment définir le télétravail dans chaque établissement hospitalier avant le 1er janvier 2022 ?

    10/09/21
    Jusqu'au 31 décembre 2021, un dialogue devra se mettre en place dans chaque établissement hospitalier pour mettre en œuvre localement le télétravail.
  • Tous les articles juridiques