Actualité
BRÈVES JURIDIQUES / PASSATION DES MARCHéS
Quelles circonstances peuvent remettre en cause une décision de résiliation ?
Passation des marchésPubliée le 11/02/22 par Rédaction Weka
Les circonstances qu’aucun appel d’offres n’ait été lancé postérieurement à une décision de résiliation, qu’aucun décompte n’ait été établi, qu’aucune indemnité de résiliation n’ait été fixée et qu’aucun avis du comité consultatif de règlement amiable n’ait été rendu, sont sans incidence sur la régularité d’une mesure de résiliation.
En l’espèce, le juge valide la décision de résiliation aux torts du titulaire pour non respect du délai d’exécution. La livraison de la commande n’étant pas intervenue dans les quinze jours suivant la notification d’une mise en demeure, l’acheteur pouvait, sur le fondement des dispositions du CCAG, décider la résiliation du marché aux torts du titulaire, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que le pouvoir adjudicateur n’aurait jamais eu l’intention de terminer l’exécution du chantier. La possibilité de résilier le marché s’apprécie uniquement au vu du non-respect du délai d’exécution contractuellement fixé.
Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 18 janvier 2022, n° 20PA00302, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
12/03/24
Identifier le contenu de la mission de base du maître d’œuvre
#Maître d'œuvre #Avant projet
-
12/03/24
Compétence des juridictions administratives. Attributions législatives de compétence
#Contentieux #Justice #Mode de gestion publique
-
12/03/24
Combiner la mission de base du maître d’œuvre et les tranches optionnelles
#Marché à tranches
-
12/03/24
La définition de la cotraitance
#Groupement d'entreprises #Co-traitant
-
12/03/24
Assister le maître d’ouvrage lors des opérations de réception
#Maître d'ouvrage #Réception des travaux
-
12/03/24
Les conditions de recours aux procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence préalable
#Procédure négociée en marché public #Mise en concurrence du marché public
-
12/03/24
Les conditions de recours à la procédure avec négociation
#Procédure négociée en marché public
-
12/03/24
Communiquer les documents du marché de maîtrise d’œuvre aux tiers
#Communication de document administratif #Maître d'ouvrage
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.