La convention d'un groupement solidaire en maîtrise d'œuvre n'est pas opposable au maître d'ouvrage

La convention d’un groupement solidaire en maîtrise d’œuvre n’est pas opposable au maître d’ouvrage

Exécution des marchés

Une convention de groupement solidaire conclue entre deux maîtres d'œuvre et qui fixe la répartition des missions entre les membres de la maîtrise d'œuvre n'est pas opposable au pouvoir adjudicateur.

Dès lors, même si le retard dans la remise de plans d’exécution du chantier est imputable à une société, l’établissement public est fondé à demander l’application des pénalités de retard prévues par les stipulations du CCAP et notifiées au groupement de maîtrise d’œuvre dans le décompte de liquidation.

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Lyon, 14 janvier 2021, n° 18LY02917, Inédit au recueil Lebon

Posté le 17/03/21 par Rédaction Weka

26/04/24 Oui à la résiliation pour motif d’intérêt général en cas de désaccord entre les constructeurs
25/04/24 Quel agent public est habilité à signé le décompte d’un marché ?
24/04/24 Oui à la mise à charge des sommes d’un marché de substitution suite à résiliation aux torts
23/04/24 Résiliation pour faute : le fond prime la forme
22/04/24 L’acheteur doit respecter le délai de notification de la prise en charge d’un sinistre
19/04/24 L’absence de notification du décompte général ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité décennale
18/04/24 Quelles sont les conséquences de l’absence d’une clause de révision des prix ?
17/04/24 Garantie de parfait achèvement ou garantie décennale ?
16/04/24 Comment gérer la retenue de garantie d’une entreprise défaillante ?
15/04/24 Pas de paiement direct du sous-traitant en cas d’opposition du titulaire

Voir toutes les brèves