Menu

Pas de rémunération supplémentaire en cas d’allongement des délais d’exécution contractuel du chantier

Exécution des marchés

Eu égard au caractère global et forfaitaire du prix, la prolongation des missions d'un titulaire de marché n'est pas de nature à justifier, à elle seule, une rémunération supplémentaire.

En l’espèce, aucune faute du maître d’ouvrage n’est à l’origine directe d’un préjudice, y compris financier au titre d’une perte d’industrie, de frais d’établissement du mémoire en réclamation et de frais financiers, pour la société requérante au regard de l’allongement du chantier ; celle-ci ne pouvant utilement se prévaloir d’une faute du maître d’œuvre ou du bureau d’étude chargé de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination. Par suite, la demande d’indemnisation de préjudices de la société requérante, au titre de l’allongement du délai d’exécution des travaux, doit être rejetée.

 

Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre, 21 octobre 2021, n° 19DA00506, Inédit au recueil Lebon

Posté le 29/11/21 par Rédaction Weka

Voir toutes les brèves