BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé
Pas de pénalités applicables en cas d'immobilisation du chantier liés à la nécessité de travaux supplémentaires
Exécution financière du marchéPubliée le 16/10/24 par Rédaction Weka
Un chantier immobilisé quinze semaines en raison de la découverte de matériaux amiantés, dont le titulaire n’est pas responsable, interdit l’application de pénalité de retard.
Par contre, l’absence de participation à des réunions de chantier, constatées sur les comptes-rendus de réunion, justifie l’application de pénalités. La société ne contestait pas ne pas avoir participé à ces réunions mais se bornait à soutenir qu’elle n’y a pas été convoquée. Il ne résulte toutefois d’aucune stipulation du CCAP qu’une convocation devait lui être adressée, alors que les dates de réunion étaient connues à l’avance.
Texte de référence : CAA de Paris, 4e chambre, 4 octobre 2024, n° 23PA02527, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
13/12/25
Régime de l’intérim
#Recrutement #Prestataire
-
12/12/25
Choix de l’entreprise de travail temporaire par la personne publique
#Recrutement #Prestataire
-
10/12/25
Gérer la publicité : les délais de mise en concurrence
#Mise en concurrence du marché public #Publicité des marchés publics
-
10/12/25
Réceptionner les plis de candidatures et d’offres en dématérialisation dans le cadre d’un marché
#Candidature au marché public
-
10/12/25
Déterminer le régime applicable à un achat soumis au Code de la commande publique
#Définition des besoins #Nomenclature achat
-
10/12/25
Quelles conséquences tirer du caractère irrégulier, inacceptable ou inapproprié d’une offre ?
#Analyse des offres #Recevabilité des offres
-
10/12/25
Définir vos besoins en recourant à des spécifications techniques
#Définition des besoins
-
06/12/25
Les seuils des marchés publics et les procédures de passation
#Passation du marché #Seuils de procédure
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.
