BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé
Le retard du maître d'ouvrage sur un choix technique peut-il remettre en cause l'application des pénalités de retard ?
Exécution financière du marchéPubliée le 28/10/24 par Rédaction Weka
Un titulaire n’est pas recevable à se prévaloir des retards du maître de l’ouvrage dans un choix technique, dès lors que son mémoire en réclamation ne comprend pas de tels chefs de contestation, ni aucune pièce justificative afférente à de tels retard.
La société requérante ne justifie pas que la commune a fait preuve, dans le choix des matériaux, d’une négligence susceptible de diminuer les pénalités de retard mises à la charge de la société requérante. Eu égard au montant du marché et des cent dix-neuf jours de retard constatés, et en l’absence de circonstances particulières, les pénalités de retard, qui représentent approximativement 12 % du montant total du marché, n’atteignent pas un montant manifestement excessif.
Texte de référence : CAA de Versailles, 4e chambre, 1er octobre 2024, n° 22VE00967, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
15/10/26
-
15/10/26
Analyser les capacités techniques et professionnelles d’un candidat dans le cadre de l’attribution d’un marché
#Candidature au marché public #Évaluation des candidats
-
15/10/26
Agir en cas de conflit entre sous-traitants et titulaire
#Risque lié aux marchés publics #Sous-traitant
-
15/10/26
Les contrats de mobilier urbain (CMU) et le droit de la concurrence
#Urbanisme commercial #Domaine public #Mise en concurrence du marché public #Contrat de concession
-
15/10/26
Comment procéder à la notation financière des offres ?
#Sélection des candidats #Notation des offres
-
15/10/26
-
15/10/26
-
15/10/26
Quelles sont les obligations liées à la demande de documents administratifs obligatoires (certificats fiscaux et sociaux) ?
#Communication de document administratif #Attribution du marché au candidat
On vous recommande
L'analyse des spécialistes
Toute l’information juridique vue par des avocats et experts associés
Décryptage des principaux textes législatifs et réglementaires ainsi que des jurisprudences qui font l’actualité du droit public.
