BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé
Quel est le droit à indemnisation du titulaire en cas d'allongement de la durée du marché ?
Exécution financière du marchéPubliée le 26/05/26 par Rédaction Weka
En cas d’allongement de la durée du marché, l’entrepreneur doit apporter toute justification du chiffrage du surcoût du chantier.
En l’espèce, la société n’explique pas en quoi l’allongement de la durée du chantier aurait eu un impact sur ses frais d’installation. N’ayant établi ni une faute du maître de l’ouvrage à l’origine de l’allongement de la durée du chantier, ni l’existence de surcoûts financiers ayant bouleversé l’économie de leur contrat, la société appelante n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de l’allongement de la durée du chantier.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Lyon, 23 avril 2026, n° 24LY02414
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
15/10/26
-
15/10/26
Analyser les capacités techniques et professionnelles d’un candidat dans le cadre de l’attribution d’un marché
#Candidature au marché public #Évaluation des candidats
-
15/10/26
Agir en cas de conflit entre sous-traitants et titulaire
#Risque lié aux marchés publics #Sous-traitant
-
15/10/26
Les contrats de mobilier urbain (CMU) et le droit de la concurrence
#Urbanisme commercial #Domaine public #Mise en concurrence du marché public #Contrat de concession
-
15/10/26
Comment procéder à la notation financière des offres ?
#Sélection des candidats #Notation des offres
-
15/10/26
-
15/10/26
-
15/10/26
Quelles sont les obligations liées à la demande de documents administratifs obligatoires (certificats fiscaux et sociaux) ?
#Communication de document administratif #Attribution du marché au candidat
On vous recommande
L'analyse des spécialistes
Toute l’information juridique vue par des avocats et experts associés
Décryptage des principaux textes législatifs et réglementaires ainsi que des jurisprudences qui font l’actualité du droit public.
