BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Quel est le droit à indemnisation du titulaire en cas d'allongement de la durée du marché ?

Exécution financière du marché

Publiée le 26/05/26 par

En cas d’allongement de la durée du marché, l’entrepreneur doit apporter toute justification du chiffrage du surcoût du chantier.

En l’espèce, la société n’explique pas en quoi l’allongement de la durée du chantier aurait eu un impact sur ses frais d’installation. N’ayant établi ni une faute du maître de l’ouvrage à l’origine de l’allongement de la durée du chantier, ni l’existence de surcoûts financiers ayant bouleversé l’économie de leur contrat, la société appelante n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de l’allongement de la durée du chantier.

 

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Lyon, 23 avril 2026, n° 24LY02414

On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics

L'analyse des spécialistes

Toute l’information juridique vue par des avocats et experts associés
Décryptage des principaux textes législatifs et réglementaires ainsi que des jurisprudences qui font l’actualité du droit public.

Voir tous les articles juridiques

Toutes les réponses à vos questions sur les élections municipales 2026