Retard d’exécution: comment indemniser le préjudice subi par la collectivité publique?

03 févr. 2012
Une entreprise responsable du retard doit indemniser la collectivité publique du préjudice lié aux surcoûts engendrés par l’allongement du chantier.

A cette somme s’ajoute le montant des pénalités de retard qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de prolongation du délai d’exécution.

Référence :
CAA Douai, 17 janvier 2012, Société BSM, req. n° 10DA00635.

À Lire

  • Plus d'informations sur Pénalités de retard
  • Plus d'informations sur Exécution financière des marchés
  • Plus d'informations sur Marchés de travaux
    • Ajouter aux favoris Imprimer
    Catalogue

    VOS COMMENTAIRES

    Pour publier un commentaire, vous devez être identifié.

    » Créer un compte | » Se connecter
    restez en contact

    Recevez toute l'actualité en temps réel des dossiers, les nouvelles fiches, les mises à jour, les nouveaux outils... je m'inscris

    Un devis descriptif estimatif a-t-il valeur contractuelle ?

    Tous les articles "Questions/Réponses"

    Posez votre question

    Ressources

    Marchés de travaux: attention au contenu du mémoire en réclamation!

    L’absence de mémoire en réclamation rend irrecevable la requête présentée par un titulaire d’un marché de travaux devant le tribunal administratif.

    Comment attribuer les marchés allotis ?

    La Direction des affaires juridiques apporte des éclaircissements sur les modalités d'attribution d'un ou de plusieurs lots à un candidat ou à un groupement d'entreprises.

    Le contrôle de légalité après l'arrêt Commune de Béziers...

    L'arrêt d'assemblée du Conseil d'État, , du 28 décembre 2009, déjà illustre, introduit le principe de loyauté dans les relations contractuelles.

    Toutes les ressources