BRÈVES JURIDIQUES / MARCHé PUBLIC DE TRAVAUX

La mission de direction et de coordination des travaux incombe au maître d'œuvre et non au maître d'ouvrage

Marché public de travaux

Publiée le 10/10/22 par

La loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée n’impose au maître d’ouvrage aucune obligation de diriger et coordonner les travaux.

Cette mission de direction et de coordination des travaux incombe au maître d’œuvre au titre des missions de direction de l’exécution des travaux (DET) et d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) détaillées dans l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. La faute du maître d’ouvrage, qui n’est pas présumée, ne peut donc se déduire de l’existence d’un retard ou d’un défaut de coordination du chantier. Elle suppose qu’il soit établi que le maître d’ouvrage, dûment informé de la situation, s’est abstenu de faire usage de pouvoirs de direction et de contrôle du marché qui, s’ils avaient été mis en œuvre, auraient permis de remédier à la situation de perturbation qui est à l’origine du préjudice invoqué.

 

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Marseille, 6e chambre, 26 septembre 2022, n° 20MA02726, Inédit au recueil Lebon

On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics

L'analyse des spécialistes

Toute l’information juridique vue par des avocats et experts associés
Décryptage des principaux textes législatifs et réglementaires ainsi que des jurisprudences qui font l’actualité du droit public.

Voir tous les articles juridiques