BRÈVES JURIDIQUES / MARCHé PUBLIC DE TRAVAUX
Pénalités de retard : il appartient au titulaire de solliciter une prolongation du délai d'exécution
Marché public de travauxPubliée le 16/11/22 par Rédaction Weka
Un entrepreneur ne peut invoquer des phénomènes météorologiques pour justifier un retard d’exécution s’il n’a pas alerté le maître d’ouvrage des difficultés rencontrées.
La société requérante soutenait que le chantier avait connu 88 jours d’intempéries ce qui l’avait empêchée de procéder à la pose de l’isolation par l’extérieur, dès lors qu’il s’agit d’une prestation qui doit être réalisée dans des conditions météorologiques optimales afin d’éviter toute malfaçon ultérieure. Toutefois, elle n’établit pas avoir averti le maître d’ouvrage des difficultés d’exécution du chantier et avoir sollicité auprès du maître d’ouvrage, à l’occasion notamment des réunions de chantier, la constatation contradictoire des difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux, en vue de l’édiction par ce dernier des ordres de service. Dans ces conditions, la société appelante ne peut être regardée ni comme ayant demandé en temps utile la constatation des difficultés alléguées ni comme justifiant de ce que les travaux litigieux ont été effectivement entravés par les phénomènes météorologiques invoqués. Par suite, elle ne peut prétendre à une prolongation du délai d’exécution sur le fondement des stipulations du cahier des clauses administratives générales.
Texte de référence : CAA de Toulouse, 3e chambre, 18 octobre 2022, n° 20TL23848, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
15/10/26
-
15/10/26
Analyser les capacités techniques et professionnelles d’un candidat dans le cadre de l’attribution d’un marché
#Candidature au marché public #Évaluation des candidats
-
15/10/26
Agir en cas de conflit entre sous-traitants et titulaire
#Risque lié aux marchés publics #Sous-traitant
-
15/10/26
Les contrats de mobilier urbain (CMU) et le droit de la concurrence
#Urbanisme commercial #Domaine public #Mise en concurrence du marché public #Contrat de concession
-
15/10/26
Comment procéder à la notation financière des offres ?
#Sélection des candidats #Notation des offres
-
15/10/26
-
15/10/26
-
15/10/26
Quelles sont les obligations liées à la demande de documents administratifs obligatoires (certificats fiscaux et sociaux) ?
#Communication de document administratif #Attribution du marché au candidat
On vous recommande
L'analyse des spécialistes
Toute l’information juridique vue par des avocats et experts associés
Décryptage des principaux textes législatifs et réglementaires ainsi que des jurisprudences qui font l’actualité du droit public.
