![[ép. 198] Communes nouvelles : quelle relance ? Commune-communauté : quel lancement ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2024/07/ep-198-communes-nouvelles-quelle-relance-commune-communaute-quel-lancement-1-300x161.png)
![[ép. 197] Formations dans les IRA, carrières des attachés d'administration de l’État, actions de l’AAEIRA](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2024/07/ep-197-article-formations-dans-les-ira-carrieres-des-attaches-d-administration-de-l-etat-actions-de-l-aaeira-300x161.png)
Actualité
BRÈVES JURIDIQUES / MARCHé PUBLIC DE TRAVAUX
Quelles sont les conditions d'indemnisation de l'entrepreneur en cas de modification du programme ?
Marché public de travauxPubliée le 23/01/24 par Rédaction Weka
Les modifications du programme des travaux par le maître de l’ouvrage n’ouvrent droit à indemnisation du cocontractant que dans l’hypothèse où ces modifications révèlent une faute tenant notamment à une insuffisante estimation, par le maître de l’ouvrage, de ses besoins.
En l’espèce, les sociétés requérantes, qui sollicitaient l’indemnisation du préjudice résultant des fautes du maître de l’ouvrage, invoquaient le nombre des modifications du programme de travaux, par douze ordres de service du maître de l’ouvrage qui seraient à l’origine de trente ordres de service du maître d’œuvre. Selon le juge, cette seule circonstance ne suffit pas à établir une faute du maître de l’ouvrage, tenant notamment à une insuffisante définition de ses besoins.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 27 novembre 2023, n° 23MA00261, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
05/08/24
Choisir le conducteur d’opération
#Équipe de travaux
-
05/08/24
Recourir au marché de partenariat
#Marché de partenariat #Financement
-
05/08/24
Respecter le non-cumul entre conception et réalisation
#Marché de conception réalisation #Conception-réalisation dans le cadre d'un marché public
-
05/08/24
Connaître les pièces contractuelles du contrat de maîtrise d’œuvre
#CCAG #Acte d'engagement
-
05/08/24
Intégrer dans un marché public de lave-vaisselle des enjeux de développement durable
#Efficacité énergétique #Achat durable
-
05/08/24
-
05/08/24
La prise en compte des obligations environnementales dans le cadre de l’achat ou de la location de véhicules de transport en commun de personnes
#Transport en commun #Achat durable
-
05/08/24
Intégrer les enjeux de développement durable dans l’achat d’engins de déplacement personnel (EDP)
#Moyen de transport #Achat durable
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.
![[ép. 196] Cartographie des métiers concernés par l’IA dans les collectivités](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2024/07/ep-196-article-cartographie-des-metiers-concernes-par-l-ia-dans-les-collectivites-1-300x161.png)
