![[Municipales 2026] La responsabilité éthique et la loyauté à l’épreuve du réel !](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2026/03/parlez-vous-public-municipales-2026-responsabilite-ethique-loyaute-300x161.png)
BRÈVES JURIDIQUES / MARCHé PUBLIC DE TRAVAUX
Le montant des pénalités représentant 18 % du prix du marché n'est pas excessif
Marché public de travauxPubliée le 20/05/22 par Rédaction Weka
L’entreprise qui ne produit aucun élément pertinent relatif aux pratiques observées pour des marchés comparables et qui ne démontre pas des difficultés particulières d’exécution des prestations n’a pas droit à modération des pénalités.
En l’espèce, la réception avec réserves a été prononcée six mois après l’échéance contractuelle. Le dérapage de planning étant imputable à l’insuffisance des effectifs de la société affectés au marché et à son retard à déclarer ses sous-traitants, le juge refuse de modérer le montant des pénalités de retard de 139 000 € qui représente 18 % du montant du marché.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 7 avril 2022, n° 20LY00642, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
15/08/26
Choisir le maître d’œuvre dans le cadre d’une procédure avec négociation
#Maître d'œuvre #Procédure négociée en marché public
-
15/08/26
Maîtriser les spécificités des marchés passés par des entités adjudicatrices (opérateurs de réseaux)
#Passation du marché #Maître d'œuvre
-
15/08/26
Conclure le contrat de conduite d’opération ou de mandat
#Marché de travaux
-
15/08/26
La procédure avec négociation
#Marché de travaux #Procédure négociée en marché public
-
15/08/26
Connaître les procédures de passation des marchés de maîtrise d’œuvre
#Marché de travaux #Procédure de marché public
-
15/08/26
Accomplir les formalités de publicité préalables
#Publicité des marchés publics #Seuils de publicité
-
15/08/26
Préparation des opérations de travaux : choisir le coordonnateur santé-sécurité (SPS)
#Marché de travaux #Coordonnateur SPS
-
15/08/26
Choisir le maître d’œuvre en procédure adaptée
#Maître d'œuvre #Procédure de marché public
On vous recommande
L'analyse des spécialistes
Toute l’information juridique vue par des avocats et experts associés
Décryptage des principaux textes législatifs et réglementaires ainsi que des jurisprudences qui font l’actualité du droit public.
