Il faut prouver une violation des règles de l'art pour engager la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant

Exécution des marchés

Il est possible pour l’acheteur, dans le cas où la responsabilité du cocontractant ne peut pas être recherchée, de mettre en cause la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs, notamment de sous-traitants.

Si le maître d’ouvrage peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En l’espèce, le pouvoir adjudicateur, qui a recherché la responsabilité contractuelle du titulaire du marché en lui appliquant des pénalités d’un montant excessif en ce qu’il était supérieur au montant des travaux exécutés, n’a pas apporté d’éléments établissant que le retard en cause était imputable à des manquements du sous-traitant dans l’exécution des travaux. De  plus, il ne résulte pas de l’instruction que ce retard serait constitutif d’une violation des règles de l’art ou aurait méconnu des dispositions législatives et réglementaires.

 

Texte de référence : Cour administrative de Douai, 1re chambre – formation à 3 (ter), 29 septembre 2020, n° 18DA01593, Inédit au recueil Lebon

L'analyse des spécialistes

  • L'évaluation environnementale systématique des PLU : une « simplification » bienvenue Urbanisme

    L’évaluation environnementale systématique des PLU : une “simplification” bienvenue

    04/03/21
    L'article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (dite loi ASAP) soumet désormais les plans locaux d'urbanisme (PLU) à une évaluation environnementale et non plus à un examen dit « au cas par cas ».
  • Les heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière Fonction publique hospitalière

    Les heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière

    03/03/21
    Quelle est la portée de l’arrêt du 19 février 2021 sur la possibilité de déroger aux cycles de travail définis par l’article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ?
  • Report des élections départementales, régionales et territoriales de 2021 : que dit la la loi n°2021-191 du 22 février 2021 ? Élus

    Report des élections départementales, régionales et territoriales de 2021 : que dit la loi n°2021-191 du 22 février 2021 ?

    23/02/21
    En quoi la loi n° 2021-191 du 22 février 2021* garantit-elle la participation électorale des citoyens, le bon déroulement de la campagne électorale et la continuité du fonctionnement institutionnel jusqu'aux élections départementales, régionales et territoriales de juin 2021 ?
  • Tous les articles juridiques