![[ép. 228] Mode de scrutin en dessous de 1000 habitants : survol de la future loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-228-mode-de-scrutin-en-dessous-de-1000-habitants-survol-de-la-future-loi-1-300x161.png)
![[ép. 227] Eau et assainissement : un point sur la nouvelle loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-227-eau-et-assainissement-un-point-sur-la-nouvelle-loi-1-300x161.png)
![[ép. 226] Les "trois devis" sont-ils, pour les achats de faibles montants, encore d'actualité ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-226-home-les-trois-devis-sont-ils-pour-les-achats-de-faibles-montants-encore-d-actualite-300x161.png)
BRÈVES JURIDIQUES / TRAVAUX SUPPLéMENTAIRES
Des études suffisantes empêchent l'indemnisation du titulaire pour sujétions techniques imprévues
Travaux supplémentairesPubliée le 28/02/25 par Rédaction Weka
En l’absence de fautes du maître d’ouvrage dans la conception du marché ou dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction de celui-ci, un titulaire n’est pas fondé à demander l’indemnisation d’un éventuel préjudice.
En l’espèce, les études géotechniques établies par les services de la DREAL présentaient un contenu détaillé quant à la nature des sols et aux contraintes pouvant en résulter en phase d’exécution du marché, en particulier en ce qui concerne la traficabilité du chantier. Par ailleurs, ces études ont été fournies, en amont, lors de l’attribution du marché, aux sociétés appelantes dans le cadre du dossier de consultation des entreprises. Ces dernières ne sont donc pas fondées à soutenir qu’elles ont été confrontées à un aléa imprévisible constitutif de sujétions imprévues, du fait d’un terrain impraticable qui ne pouvait pas être traité, ayant donné lieu à des travaux supplémentaires et à l’allongement de la durée d’exécution du marché dont l’indemnisation devrait être mise à la charge du maître d’ouvrage.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 7 février 2025, n° 23NT03500, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
31/03/25
Mettre en œuvre la responsabilité décennale du maître d’œuvre
#Responsabilité #Maître d'œuvre
-
31/03/25
Responsabilité du maître d’œuvre au titre de la garantie de parfait achèvement
#Responsabilité #Maître d'œuvre
-
31/03/25
Résilier un marché de maîtrise d’œuvre
#Résiliation du marché
-
31/03/25
Faire évoluer la rémunération du maître d’œuvre
#Rémunération #Maître d'œuvre
-
31/03/25
-
25/03/25
Article R. 2124-3 du Code de la commande publique
#Code de la commande publique
-
25/03/25
Article R. 2142-3 du Code de la commande publique
#Code de la commande publique
-
25/03/25
Article R. 2112-7 du Code de la commande publique
#Code de la commande publique
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.
