![[Municipales 2026] La responsabilité éthique et la loyauté à l’épreuve du réel !](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2026/03/parlez-vous-public-municipales-2026-responsabilite-ethique-loyaute-300x161.png)
BRÈVES JURIDIQUES / TRAVAUX SUPPLéMENTAIRES
Prolongation du délai ne vaut pas acceptation de travaux supplémentaires !
Travaux supplémentairesPubliée le 21/04/17 par Rédaction Weka
Un entrepreneur ne peut se prévaloir d’un ordre de service prolongeant le délai d’exécution pour fonder une demande d’indemnisation au titre de travaux supplémentaires lancés à sa seule initiative.
En outre, les pénalités de retard sont dues dès lors que l’ensemble des prestations prévues par le contrat n’a pas été effectué. Ces pénalités, qui représentent moins de 20 % du montant du marché, ne présentent pas un caractère manifestement excessif au regard du montant du marché.
Texte de référence : CAA Marseille, 10 avril 2017, n° 15MA03854
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
15/08/26
Choisir le maître d’œuvre dans le cadre d’une procédure avec négociation
#Maître d'œuvre #Procédure négociée en marché public
-
15/08/26
Maîtriser les spécificités des marchés passés par des entités adjudicatrices (opérateurs de réseaux)
#Passation du marché #Maître d'œuvre
-
15/08/26
Conclure le contrat de conduite d’opération ou de mandat
#Marché de travaux
-
15/08/26
La procédure avec négociation
#Marché de travaux #Procédure négociée en marché public
-
15/08/26
Connaître les procédures de passation des marchés de maîtrise d’œuvre
#Marché de travaux #Procédure de marché public
-
15/08/26
Accomplir les formalités de publicité préalables
#Publicité des marchés publics #Seuils de publicité
-
15/08/26
Préparation des opérations de travaux : choisir le coordonnateur santé-sécurité (SPS)
#Marché de travaux #Coordonnateur SPS
-
15/08/26
Choisir le maître d’œuvre en procédure adaptée
#Maître d'œuvre #Procédure de marché public
On vous recommande
L'analyse des spécialistes
Toute l’information juridique vue par des avocats et experts associés
Décryptage des principaux textes législatifs et réglementaires ainsi que des jurisprudences qui font l’actualité du droit public.
