BRÈVES JURIDIQUES / TRAVAUX SUPPLéMENTAIRES

Un protocole transactionnel ne s'étend pas à des travaux postérieurs à sa conclusion

Publiée le 18/11/21 par Rédaction Weka

La signature d’une convention transactionnelle ne s’étend pas à la demande de paiement de travaux supplémentaires postérieure à la conclusion de ce protocole.

En l’espèce, par les termes du protocole, la société s’engageait notamment à ne « formuler aucune réclamation relative aux travaux supplémentaires ou relative aux préjudices dus aux retards du chantier ». Cependant, les travaux supplémentaires dont la société requérante sollicitait le paiement ont été effectués postérieurement à la conclusion de ce protocole et les préjudices dont elle entendait obtenir réparation auraient également été subis postérieurement à cette conclusion. En conséquence, les conclusions de la société requérante sont jugées recevables.

Texte de référence : CAA de Marseille, 6^e chambre, 11 octobre 2021, n° 19MA00604, Inédit au recueil Lebon

On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

03/03/26

Communication locale : passer un marché public avec une régie publicitaire

#Passation du marché #Gestion en régie
02/03/26

Fixer les critères de jugement des offres avant le lancement de la consultation d’un marché de maîtrise d’œuvre

#Offres au marché public
02/03/26

Recourir à un accord-cadre de maîtrise d’œuvre avec marchés subséquents

#Accord cadre
02/03/26

Conclure un contrat de concession

#Contrat de concession
02/03/26

Faire évoluer la rémunération du maître d’œuvre

#Rémunération #Maître d'œuvre
02/03/26

Mettre en place un règlement amiable dans un marché public

#Exécution du marché
02/03/26

Mettre en œuvre un projet durable dans les marchés de maîtrise d’œuvre

#Responsabilité sociale et environnementale #Achat durable #Maître d'œuvre
18/02/26

Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables

#Procédure négociée en marché public

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics

On vous recommande

L'analyse des spécialistes

Toute l’information juridique vue par des avocats et experts associés
Décryptage des principaux textes législatifs et réglementaires ainsi que des jurisprudences qui font l’actualité du droit public.