BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS

Pas de rémunération supplémentaire en cas d'allongement des délais d'exécution contractuel du chantier

Exécution des marchés

Publiée le 29/11/21 par

Eu égard au caractère global et forfaitaire du prix, la prolongation des missions d’un titulaire de marché n’est pas de nature à justifier, à elle seule, une rémunération supplémentaire.

En l’espèce, aucune faute du maître d’ouvrage n’est à l’origine directe d’un préjudice, y compris financier au titre d’une perte d’industrie, de frais d’établissement du mémoire en réclamation et de frais financiers, pour la société requérante au regard de l’allongement du chantier ; celle-ci ne pouvant utilement se prévaloir d’une faute du maître d’œuvre ou du bureau d’étude chargé de la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination. Par suite, la demande d’indemnisation de préjudices de la société requérante, au titre de l’allongement du délai d’exécution des travaux, doit être rejetée.

 

Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre, 21 octobre 2021, n° 19DA00506, Inédit au recueil Lebon

On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics

L'analyse des spécialistes

Toute l’information juridique vue par des avocats et experts associés
Décryptage des principaux textes législatifs et réglementaires ainsi que des jurisprudences qui font l’actualité du droit public.

Voir tous les articles juridiques