BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS
Pas d'indemnisation si l'entrepreneur ne se prévaut de fautes dans la conception et de retards dans l'exécution du marché
Exécution des marchésPubliée le 18/06/20 par Rédaction Weka
Le maître d’ouvrage n’a pas commis de faute dans la conception du marché si le maître d’œuvre n’a pas attiré son attention sur la nécessité de faire des travaux supplémentaires.
En outre, il résulte de l’instruction que l’entrepreneur a lui-même contribué au retard pris dans l’exécution du marché. Enfin, la circonstance que le pouvoir adjudicateur n’a pas infligé de pénalités de retard est sans incidence dès lors qu’il peut décider d’y renoncer, même tacitement.
Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre, 4 juin 2020, n° 19DA00296, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
17/04/25
Prolonger la date limite de remise des offres
#Date limite des offres
-
17/04/25
-
17/04/25
Gérer le paiement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire : champ d’application, modalités de calcul et de versement
#Gestion du paiement du marché #Indemnisation
-
17/04/25
Réceptionner des travaux après exécution d’un marché public de travaux
#Réception des travaux #Marché de travaux
-
17/04/25
-
17/04/25
Comment détecter les offres anormalement basses ?
#Analyse des offres #Choix du prix du marché
-
15/04/25
Identifier, chiffrer et prioriser les pistes de gains
#Programmation des achats
-
15/04/25
Savoir mener le dialogue avec les prescripteurs
#Dialogue compétitif dans le cadre d'un marché public
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.