BRÈVES JURIDIQUES / MARCHé PUBLIC DE TRAVAUX
Des manquements relatifs à la défaillance de la maîtrise d'œuvre pour l'établissement des décomptes généraux justifient la résiliation du marché
Marché public de travauxPubliée le 23/08/22 par Rédaction Weka
Les circonstances que le maître d’ouvrage n’a pas prolongé le délai de garantie de parfait achèvement des marchés de travaux et aurait notifié aux différentes entreprises leur décompte général sans mention de réserves n’ont pas eu pour conséquence de lever lesdites réserves.
Par suite, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le défaut de prolongation de ce délai et la notification des décomptes des constructeurs n’ont pu mettre fin à la mission de maîtrise d’œuvre, comprenant une assistance aux opérations de réception. En conséquence, en l’absence d’achèvement de la mission de maîtrise d’œuvre, la décision de résiliation du marché de maîtrise d’oeuvre n’était pas dépourvue d’objet. Par ailleurs, les manquements relatifs à la défaillance de la maîtrise d’œuvre pour l’établissement des décomptes généraux des différentes entreprises attributaires des lots relatifs à la construction d’un centre des congrès justifient la résiliation pour faute du marché de maîtrise d’œuvre.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 29 juin 2022, n° 21NC02002, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
13/12/25
Régime de l’intérim
#Recrutement #Prestataire
-
12/12/25
Choix de l’entreprise de travail temporaire par la personne publique
#Recrutement #Prestataire
-
10/12/25
Gérer la publicité : les délais de mise en concurrence
#Mise en concurrence du marché public #Publicité des marchés publics
-
10/12/25
Réceptionner les plis de candidatures et d’offres en dématérialisation dans le cadre d’un marché
#Candidature au marché public
-
10/12/25
Déterminer le régime applicable à un achat soumis au Code de la commande publique
#Définition des besoins #Nomenclature achat
-
10/12/25
Quelles conséquences tirer du caractère irrégulier, inacceptable ou inapproprié d’une offre ?
#Analyse des offres #Recevabilité des offres
-
10/12/25
Définir vos besoins en recourant à des spécifications techniques
#Définition des besoins
-
06/12/25
Les seuils des marchés publics et les procédures de passation
#Passation du marché #Seuils de procédure
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.
![[ép. 242] FPT : tour d’horizon avec Philippe Laurent, Président du CSFPT](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/07/ep-242-fpt-tour-d-horizon-avec-philippe-laurent-president-du-csfpt-2-300x161.png)
![[ép. 241] Inventaire comptable et physique: conseils et méthode](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/07/ep-241-inventaire-comptable-et-physique-conseils-et-methode-300x161.png)
![[ép. 240] Les variantes en commande publique](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/07/ep-240-les-variantes-en-commande-publique-300x161.png)
