BRÈVES JURIDIQUES / MARCHé PUBLIC DE TRAVAUX

Pas de responsabilité quasi-délictuelle sur les conséquences liées à l'allongement du chantier

Marché public de travaux

Publiée le 30/09/21 par

Une entreprise ne peut engager la responsabilité quasi-délictuelle des autres constructeurs au titre de l’allongement du chantier alors que ce dernier est la conséquence de la défaillance d’entreprises.

En l’espèce, la société requérante ne démontre pas que l’absence de notification d’un nouveau planning contractuel à la suite de la défaillance de la société titulaire du lot n° 1 serait à l’origine directe de la prolongation du chantier, alors qu’une expertise impute une large part du retard d’exécution des travaux de construction à la défaillance de certaines entreprises, à l’effondrement des talus et à un cyclone.

 

Texte de référence : CAA de Paris, 4e chambre, 21 septembre 2021, n° 17PA20996, Inédit au recueil Lebon

On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics

WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.

[ép. 242] FPT : tour d’horizon avec Philippe Laurent, Président du CSFPT

Fonction publique

[ép. 242] FPT : tour d’horizon avec Philippe Laurent, Président du CSFPT

Diffusé le 28 juillet 2025 - 24min

[ép. 241] Inventaire comptable et physique: conseils et méthode

Finances locales

[ép. 241] Inventaire comptable et physique: conseils et méthode

Diffusé le 21 juillet 2025 - 15min

[ép. 240] Les variantes en commande publique

Commande publique

[ép. 240] Les variantes en commande publique

Diffusé le 15 juillet 2025 - 17min