![[Municipales 2026] La responsabilité éthique et la loyauté à l’épreuve du réel !](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2026/03/parlez-vous-public-municipales-2026-responsabilite-ethique-loyaute-300x161.png)
BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS
Pas de remise gracieuse des pénalités de retard qui représentent moins de 20 % du montant du marché
Exécution des marchésPubliée le 02/06/17 par Rédaction Weka
Des pénalités de retard qui représentent 16,5 % du montant du marché n’atteignent pas un montant excessif justifiant une modération par le juge administratif de la somme due par le titulaire du contrat.
Compte tenu du retard important pris dans l’exécution des travaux, qui est supérieur à six mois, et du préjudice d’image subi par la SNCF dans l’exploitation de son réseau pour ce qui concerne la programmation d’une nouvelle période de circulation des trains à petite vitesse, l’entrepreneur n’est pas fondé à soutenir que ces pénalités ont atteint un montant manifestement excessif.
Texte de référence : CAA de PARIS, 7e chambre, 19 mai 2017, n° 14PA05116, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
15/08/26
Choisir le maître d’œuvre dans le cadre d’une procédure avec négociation
#Maître d'œuvre #Procédure négociée en marché public
-
15/08/26
Maîtriser les spécificités des marchés passés par des entités adjudicatrices (opérateurs de réseaux)
#Passation du marché #Maître d'œuvre
-
15/08/26
Conclure le contrat de conduite d’opération ou de mandat
#Marché de travaux
-
15/08/26
La procédure avec négociation
#Marché de travaux #Procédure négociée en marché public
-
15/08/26
Connaître les procédures de passation des marchés de maîtrise d’œuvre
#Marché de travaux #Procédure de marché public
-
15/08/26
Accomplir les formalités de publicité préalables
#Publicité des marchés publics #Seuils de publicité
-
15/08/26
Préparation des opérations de travaux : choisir le coordonnateur santé-sécurité (SPS)
#Marché de travaux #Coordonnateur SPS
-
15/08/26
Choisir le maître d’œuvre en procédure adaptée
#Maître d'œuvre #Procédure de marché public
On vous recommande
L'analyse des spécialistes
Toute l’information juridique vue par des avocats et experts associés
Décryptage des principaux textes législatifs et réglementaires ainsi que des jurisprudences qui font l’actualité du droit public.
