Actualité
BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé
Des difficultés de livraison constituent-elles un cas de force majeure exonérant le titulaire des pénalités de retard ?
Exécution financière du marchéPubliée le 23/05/23 par Rédaction Weka
L’événement de force majeure, qui exonère de sa responsabilité la personne qui l’a subi, suppose l’intervention d’un événement extérieur aux parties, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses conséquences.
En l’espèce, les allégations de la société requérante ne suffisent pas à démontrer que la société était dans l’impossibilité d’obtenir d’un autre fournisseur, en France ou à l’étranger, la livraison des tubes d’acier nécessaires à ses besoins. Dans ces conditions, la société ne démontre pas que le retard de livraison imputable à l’avarie du bateau chargé de l’acier destiné à son fournisseur avait le caractère d’un événement irrésistible et extérieur aux parties. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que, pour ce motif, le retard de cent cinquante-sept jours, ainsi que le retard de soixante-cinq jours induit par le retard initial du fait de l’indisponibilité de la grue nécessaire à la mise en place de la passerelle, ne lui étaient pas imputables.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 20 mars 2023, n° 20MA03605, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
28/03/24
Les différents groupes d’opérateurs économiques
#Exécution du marché #Groupement d'entreprises
-
28/03/24
-
28/03/24
Le mandataire commun : définition et rôle
#Groupement d'entreprises #Mandataire
-
28/03/24
Les acheteurs publics
#Maître d'ouvrage
-
28/03/24
-
28/03/24
Les opérateurs économiques
#Candidature au marché public #Entreprise
-
27/03/24
Organiser les opérations préalables à la réception
#Réception des travaux
-
27/03/24
Prononcer la réception
#Réception des travaux #Marché de travaux
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.