Un avenant actant des travaux supplémentaires ne vaut pas automatiquement allongement de la durée d’exécution du chantier

Travaux supplémentaires

En l’absence d’accord entre les parties, quant à l’incidence éventuelle sur la durée d’exécution du marché de travaux supplémentaires actés par avenant, le titulaire n’est pas en droit d’obtenir la restitution des pénalités de retard.

En l’espèce, un avenant a retenu l’existence et l’indemnisation d’un certain nombre de travaux supplémentaires. Cependant, aucun autre avenant contractuel n’a retenu une nouvelle prolongation du délai contractuel d’exécution des travaux. Les travaux supplémentaires n’excédant par leur importance et leurs conséquences, ceux que l’on peut normalement rencontrer dans l’organisation d’un chantier, l’entrepreneur n’est pas fondé à demander la restitution des pénalités de retard qui lui ont été infligées.

 

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Nantes, 4e chambre, 5 mars 2021, n° 20NT00184, Inédit au recueil Lebon

L'analyse des spécialistes

  • Maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités locales : quel avenir pour les “contrats de Cahors” ? Finances locales

    Maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités locales : quel avenir pour les “contrats de Cahors” ?

    12/05/21
    Est-ce qu'une deuxième vague de contractualisation triennale entre l'État et les collectivités territoriales peut reprendre sous la forme de « contrats de Cahors » ? Décryptage.
  • Quel avancement pour un agent en cas d’absence injustifiée ? Management

    Quel avancement pour un agent en cas d’absence injustifiée ?

    05/05/21
    Dans un arrêt en date du 1er avril 2021, la Cour administrative d'appel de Marseille a estimé que les absences injustifiées d'un agent le privent d'une inscription sur le tableau d'avancement.
  • Quels pouvoirs de police du maire dans la proposition de loi “Sécurité globale” ? Élus

    Quels pouvoirs de police du maire dans la proposition de loi “Sécurité globale” ?

    07/04/21
    Dans quelle mesure les pouvoirs de police du maire sont-ils renforcés après le vote par la commission mixte paritaire1 du texte de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés qui prévoit d'expérimenter l'élargissement du domaine d'intervention de la police municipale sur la voie publique ?
  • Tous les articles juridiques