Comment apprécier le dépassement du délai de trois mois ouvrant droit à actualisation d’un prix ferme ?

Exécution des marchés

L’ordre de service général doit préciser la date à partir de laquelle démarre la période de préparation et la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux.

C’est ainsi la date de démarrage de la période de préparation qui doit être prise en compte pour apprécier le dépassement du délai de trois mois ouvrant droit à actualisation du prix. En l’espèce, aucun ordre de service n’a été émis par le maître d’ouvrage. Pour déterminer la date de démarrage de la période de préparation, il y a donc lieu de se référer à l’acte d’engagement du marché litigieux, qui stipulait que « le délai de la période de préparation des travaux est fixé à un mois à compter de la notification du marché ». En conséquence, l’acheteur est fondé à soutenir que le délai contractuel d’actualisation du prix de l’offre n’a pas excédé trois mois.

 

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Douai, 1re chambre, 12 janvier 2021, n° 20DA00255, Inédit au recueil Lebon

L'analyse des spécialistes

  • Quels pouvoirs de police du maire dans la proposition de loi “Sécurité globale” ? Élus

    Quels pouvoirs de police du maire dans la proposition de loi “Sécurité globale” ?

    07/04/21
    Dans quelle mesure les pouvoirs de police du maire sont-ils renforcés après le vote par la commission mixte paritaire1 du texte de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés qui prévoit d'expérimenter l'élargissement du domaine d'intervention de la police municipale sur la voie publique ?
  • Projet de loi 4D : quels transferts de services sont applicables aux agents publics ? Administration

    Projet de loi 4D : quels transferts de services sont applicables aux agents publics ?

    23/03/21
    L'article 34 du projet de la loi 4D1 envisage la question des transferts de personnel dans la mise en œuvre des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales. Ces dispositions sont appelées à être modifiées lors du débat parlementaire.
  • Les CCAS peuvent-ils être exonérés de commission d’appel d’offres pour leurs marchés publics formalisés ? Passation des marchés

    Les CCAS peuvent-ils être exonérés de commission d’appel d’offres pour leurs marchés publics formalisés ?

    17/03/21
    Les centres communaux (et intercommunaux) d'action sociale (CCAS/CIAS) ne peuvent pas être exonérés d'avoir recours à une commission d'appel d'offres (CAO) pour passer leurs marchés publics formalisés.
  • Tous les articles juridiques