Marchés à forfait : les fautes du maître d’ouvrage ouvrent un droit à indemnité au profit de l’entrepreneur

Exécution des marchés

Un entrepreneur est en droit de demander l’indemnisation des préjudices subis en raison de l’allongement des délais d’exécution du marché suite à des fautes commises par le maître d’ouvrage, dans l’estimation des besoins et dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction.

En l’espèce, l’allongement des délais d’exécution trouve son origine dans les modifications importantes apportées au projet par le maître d’ouvrage. En particulier, des modifications substantielles ont été apportées aux cahiers des clauses techniques particulières imposant une refonte complète de l’architecture physique du réseau informatique ainsi que du réseau téléphonique. La nature et le nombre de ces modifications suffisent à révéler une grave insuffisance, constitutive d’une faute, dans l’estimation des besoins du pouvoir adjudicateur.

 

Texte de référence : CAA Nancy, 4e chambre, 20 mars 2018, n° 16NC01822, Inédit au recueil Lebon

L'analyse des spécialistes

  • Comment réunir des conseils municipaux et communautaires pendant l'état d'urgence sanitaire en 2021 ? Élus

    Comment réunir des conseils municipaux et communautaires pendant l’état d’urgence sanitaire en 2021 ?

    20/01/21
    Dans quelle mesure le projet de loi déposé le 13 janvier 2021 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, s‘il est adopté en l'état, va-t-il prolonger les mesures dérogatoires en matière de réunions des conseils municipaux et communautaires ?
  • Quelle indemnité de départ volontaire (IDV) pour les fonctionnaires en 2021 ? Fonction publique

    Quelle indemnité de départ volontaire (IDV) pour les fonctionnaires en 2021 ?

    14/01/21
    À l'heure de l'expérimentation de la rupture conventionnelle dans la fonction publique, est-ce qu'un fonctionnaire1, désireux de quitter la fonction publique, conserve un grand intérêt à demander une indemnité de départ volontaire (IDV) ?
  • Chômage et rupture conventionnelle dans la fonction publique territoriale, où en est-on ? Fonction publique

    Chômage et rupture conventionnelle dans la fonction publique territoriale, où en est-on ?

    18/12/20
    La loi du 6 août 2019 et deux décrets pris le 31 décembre 2019 ont instauré la rupture conventionnelle, comme mode de départ d’un agent public. Si ce dernier accepte ce mode de rupture, il pourra bénéficier de l'allocation chômage. Beaucoup d’incertitudes demeurent aujourd’hui sur la mise en place de ce dispositif.
  • Tous les articles juridiques