BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS
Quelles sont les mentions qui doivent figurer dans un titre exécutoire en recouvrement de pénalités de retard ?
Exécution des marchésPubliée le 20/04/18 par Rédaction Weka
La production d’un bordereau de titres de recettes comportant la mention des nom, prénom, qualité et signature de l’ordonnateur satisfait aux exigences du contenu d’un titre exécutoire en recouvrement de pénalités de retard.
Le calcul des pénalités doit reposer sur la base d’un décompte précis et justifié du nombre de jours de retard, compte tenu des prolongations de délais accordées et déduction faite, le cas échéant, des jours d’intempéries, par rapport aux délais d’exécution stipulés. Un report d’exécution ayant été accordé au titulaire, le juge réduit le montant de la somme exigée par le pouvoir adjudicateur.
Texte de référence : CAA Nantes, 4e chambre, 16 mars 2018, n° 16NT03071, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
15/08/26
Choisir le maître d’œuvre dans le cadre d’une procédure avec négociation
#Maître d'œuvre #Procédure négociée en marché public
-
15/08/26
Maîtriser les spécificités des marchés passés par des entités adjudicatrices (opérateurs de réseaux)
#Passation du marché #Maître d'œuvre
-
15/08/26
Conclure le contrat de conduite d’opération ou de mandat
#Marché de travaux
-
15/08/26
La procédure avec négociation
#Marché de travaux #Procédure négociée en marché public
-
15/08/26
Connaître les procédures de passation des marchés de maîtrise d’œuvre
#Marché de travaux #Procédure de marché public
-
15/08/26
Accomplir les formalités de publicité préalables
#Publicité des marchés publics #Seuils de publicité
-
15/08/26
Préparation des opérations de travaux : choisir le coordonnateur santé-sécurité (SPS)
#Marché de travaux #Coordonnateur SPS
-
15/08/26
Choisir le maître d’œuvre en procédure adaptée
#Maître d'œuvre #Procédure de marché public
On vous recommande
L'analyse des spécialistes
Toute l’information juridique vue par des avocats et experts associés
Décryptage des principaux textes législatifs et réglementaires ainsi que des jurisprudences qui font l’actualité du droit public.
