Pas de responsabilité quasi-délictuelle sur les conséquences liées à l'allongement du chantier

Marché public de travaux

Une entreprise ne peut engager la responsabilité quasi-délictuelle des autres constructeurs au titre de l’allongement du chantier alors que ce dernier est la conséquence de la défaillance d’entreprises.

En l’espèce, la société requérante ne démontre pas que l’absence de notification d’un nouveau planning contractuel à la suite de la défaillance de la société titulaire du lot n° 1 serait à l’origine directe de la prolongation du chantier, alors qu’une expertise impute une large part du retard d’exécution des travaux de construction à la défaillance de certaines entreprises, à l’effondrement des talus et à un cyclone.

 

Texte de référence : CAA de Paris, 4e chambre, 21 septembre 2021, n° 17PA20996, Inédit au recueil Lebon

L'analyse des spécialistes

  • Les régions en première ligne de la lutte contre l’artificialisation des sols Urbanisme

    Les régions en première ligne de la lutte contre l’artificialisation des sols

    28/10/21
    La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets (« loi Climat ») fixe un objectif de zéro artificialisation nette des sols à l'horizon 2050, entendue comme « le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et une période donnés ».
  • Quelle expérimentation par les collectivités locales du recours au financement participatif obligataire ? Finances locales

    Quelle expérimentation par les collectivités locales du recours au financement participatif obligataire ?

    20/10/21
    Pendant une période de trois années, les collectivités territoriales pourront recourir à des obligations pour tous leurs projets de financement participatif.
  • Vers une modification du financement de la rupture conventionnelle dans la fonction publique territoriale ? Fonction publique

    Vers une modification du financement de la rupture conventionnelle dans la fonction publique territoriale ?

    12/10/21
    Les collectivités territoriales doivent non seulement supporter à la fois le coût de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, mais aussi celui de l'indemnisation chômage de l'agent. Or, malgré les difficultés de recourir à la rupture conventionnelle, à ce jour, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les modalités de financement de la rupture conventionnelle.
  • Tous les articles juridiques