Menu actualité
Thématiques
- Marchés Publics
-
Ressources humaines
Ressources humaines
-
Secrétaire de mairie : quid de la revalorisation du statut des agents qui exercent ce métier au grade d’adjoint administratif territorial ?
Fonction publique : ce que l’on sait de l’augmentation générale des salaires de 3,5%
Fonction publique : Stanislas Guerini lance le chantier des salaires par une hausse générale de 3,5%
-
- Action sociale
- Institutions et administration territoriale
- Finances et Comptabilité
- Services à la population
- Santé
- Éducation
- Aménagement des territoires
- Culture et communication
- 22/07/21 Le caractère d’une offre anormalement basse ne s’apprécie pas au stade de l’exécution du marché
- 21/07/21 Propos tenus publiquement et portant sur un différend de service
- 21/07/21 Le cocontractant ne peut prendre l’initiative de résilier unilatéralement un marché
- 20/07/21 Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes
- 20/07/21 Pas de sujétions techniques imprévues en cas de signature d’avenants
- 19/07/21 Plan de lutte contre l’épidémie de la Covid-19 au cours de la période estivale
- 19/07/21 Paiement d’une prestation à coût forfaitaire sans que celle-ci ait été encore intégralement exécutée
- 16/07/21 Mutation des fonctionnaires ultramarins
Pas de sujétions techniques imprévues en cas de signature d'avenants
Marché public de travauxPubliée le 20/07/21 par Rédaction Weka
Une société requérante ne peut prétendre à une indemnisation pour les périodes et prestations visées par des avenants, qui contiennent une clause, en vertu de laquelle l’entreprise renonce à toutes les réclamations ultérieures liées à des problèmes, qui pourraient résulter de ces avenants.
La société requérante ne justifie pas que des sujétions imprévues ont bouleversé l’économie de son contrat en faisant état des retards de chantier subis d’une durée de vingt-six mois et vingt-sept jours, compte tenu des neufs avenants dont elle a bénéficié, et qui ont modifié les termes de son marché. C’est donc à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu l’existence et l’incidence de telles sujétions susceptibles de lui ouvrir droit à une indemnisation particulière.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre, 6 mai 2021, n° 19LY02747, Inédit au recueil Lebon
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.
![[ép. 103] Publicité des actes des collectivités : dernières questions, ultimes solutions…](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2022/06/ep-103-publicite-des-actes-des-collectivites-dernieres-questions-ultimes-solutions-300x161.png)
![[ép. 102] Commande publique et données numériques](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2022/06/ep-102-commande-publique-et-donnees-numeriques-300x161.png)
![[ép. 101] Élections : comment améliorer la participation ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2022/06/ep-101-elections-comment-ameliorer-la-participation-300x161.png)
