Actualité
BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS
La convention d'un groupement solidaire en maîtrise d'œuvre n'est pas opposable au maître d'ouvrage
Exécution des marchésPubliée le 17/03/21 par Rédaction Weka
Une convention de groupement solidaire conclue entre deux maîtres d’œuvre et qui fixe la répartition des missions entre les membres de la maîtrise d’œuvre n’est pas opposable au pouvoir adjudicateur.
Dès lors, même si le retard dans la remise de plans d’exécution du chantier est imputable à une société, l’établissement public est fondé à demander l’application des pénalités de retard prévues par les stipulations du CCAP et notifiées au groupement de maîtrise d’œuvre dans le décompte de liquidation.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Lyon, 14 janvier 2021, n° 18LY02917, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
03/04/24
Procéder à l’actualisation du prix d’un marché : mécanisme, dispositions, conditions d’application, cas particuliers
#Actualisation du prix du marché #Clause de prix du marché
-
03/04/24
Analyser les capacités techniques et professionnelles d’un candidat dans le cadre de l’attribution d’un marché
#Candidature au marché public #Évaluation des candidats
-
03/04/24
Réviser le prix d’un marché : clauses d’évolution des prix, prix révisable, théorie de l’imprévision
#Révision du prix du marché #Clause de prix du marché
-
03/04/24
Agir en cas de conflit entre sous-traitants et titulaire
#Sous-traitant #Risque lié aux marchés publics
-
03/04/24
Comment éliminer les entreprises insuffisantes sur un marché précédent ?
#Rejet des offres #Entreprise
-
03/04/24
Établir les décomptes et payer des acomptes : mécanisme de gestion et de paiement, solde du marché
#Décompte du marché public #Exécution financière du marché
-
03/04/24
Quelles conséquences tirer du caractère irrégulier, inacceptable ou inapproprié d’une offre ?
#Analyse des offres #Recevabilité des offres
-
03/04/24
CCAP : formuler ses clauses de prix de manière pertinente et efficiente
#CCAP #Clause de prix du marché
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.