Actualité
BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS
La société est responsable de la faisabilité des choix techniques proposés
Exécution des marchésPubliée le 02/03/22 par Rédaction Weka
L’obligation qui s’impose au maître de l’ouvrage de s’assurer de la faisabilité de l’opération ne s’étend pas aux techniques constructives particulières contenues dans les offres de chaque attributaire.
En l’espèce, le maître de l’ouvrage avait été destinataire d’une note géotechnique de l’entreprise titulaire justifiant la faisabilité de la variante proposée. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le maître de l’ouvrage aurait commis une faute contractuelle en ordonnant le commencement des travaux sans s’être assuré de la faisabilité de sa variante auprès du contrôleur technique. Par suite, la société n’établit pas l’existence d’une faute du maître de l’ouvrage à l’origine du préjudice qui aurait résulté pour elle de l’allongement de cent-six jours de la durée de la période de préparation.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 31 janvier 2022, n° 19MA02597, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
03/04/24
Procéder à l’actualisation du prix d’un marché : mécanisme, dispositions, conditions d’application, cas particuliers
#Actualisation du prix du marché #Clause de prix du marché
-
03/04/24
Analyser les capacités techniques et professionnelles d’un candidat dans le cadre de l’attribution d’un marché
#Candidature au marché public #Évaluation des candidats
-
03/04/24
Réviser le prix d’un marché : clauses d’évolution des prix, prix révisable, théorie de l’imprévision
#Révision du prix du marché #Clause de prix du marché
-
03/04/24
Agir en cas de conflit entre sous-traitants et titulaire
#Sous-traitant #Risque lié aux marchés publics
-
03/04/24
Comment éliminer les entreprises insuffisantes sur un marché précédent ?
#Rejet des offres #Entreprise
-
03/04/24
Établir les décomptes et payer des acomptes : mécanisme de gestion et de paiement, solde du marché
#Décompte du marché public #Exécution financière du marché
-
03/04/24
Quelles conséquences tirer du caractère irrégulier, inacceptable ou inapproprié d’une offre ?
#Analyse des offres #Recevabilité des offres
-
03/04/24
CCAP : formuler ses clauses de prix de manière pertinente et efficiente
#CCAP #Clause de prix du marché
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.