BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION DES MARCHéS
Une demande de prolongation du délai d’exécution impose une demande formelle
Exécution des marchésPubliée le 10/05/16 par Rédaction Weka
Pour pouvoir être exonéré des pénalités de retard, le titulaire doit avoir demandé, dans les conditions prévues par les CCAG, une prolongation du délai ou avoir informé le pouvoir adjudicateur des raisons de son retard à livrer.
Le marché ayant été réalisé et n’ayant donné lieu à aucun paiement de prix, le juge limite le montant total des pénalités infligées qui représente 58 % du montant total du marché. Présentant un caractère manifestement excessif, le juge d’appel module à la baisse le montant des pénalités en litige en les divisant par deux.
Texte de référence : CAA Bordeaux, 25 avril 2016, req. n° 14BX00073
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
17/04/25
Prolonger la date limite de remise des offres
#Date limite des offres
-
17/04/25
-
17/04/25
Gérer le paiement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire : champ d’application, modalités de calcul et de versement
#Gestion du paiement du marché #Indemnisation
-
17/04/25
Réceptionner des travaux après exécution d’un marché public de travaux
#Réception des travaux #Marché de travaux
-
17/04/25
-
17/04/25
Comment détecter les offres anormalement basses ?
#Analyse des offres #Choix du prix du marché
-
15/04/25
Identifier, chiffrer et prioriser les pistes de gains
#Programmation des achats
-
15/04/25
Savoir mener le dialogue avec les prescripteurs
#Dialogue compétitif dans le cadre d'un marché public
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.