Actualité
BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé
Comment s'apprécie le caractère excessif des pénalités de retard dans le cas d'un accord-cadre à bons de commandes ?
Exécution financière du marchéPubliée le 19/04/22 par Rédaction Weka
S’agissant des accords-cadres à bons de commande, le caractère excessif des pénalités s’apprécie au regard du montant des bons de commande émis ou au regard du montant global (minimal et maximal) du marché.
En l’espèce, le montant des pénalités ne représente que 9,46 % de la somme mandatée au profit de la société appelante au titre du marché pour une année d’exécution et que 2,50 % de la somme qui lui a été payée sur la durée totale du marché, chiffres qu’elle ne conteste pas. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le montant de ces pénalités n’était pas manifestement excessif eu égard au montant des sommes mandatées au profit de la société requérante.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 21 mars 2022, n° 19MA03708, Inédit au recueil Lebon
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »
-
04/07/24
Passer un appel d’offres ouvert
#Appel d'offres
-
04/07/24
Comment mettre en œuvre la garantie décennale des constructeurs ?
#Assurance des marchés publics #Marché de travaux
-
04/07/24
Faire face à la défaillance d’une entreprise groupée
#Défaillance de l'entreprise #Groupement d'entreprises
-
04/07/24
Conclure le contrat de conduite d’opération ou de mandat
#Marché de travaux
-
04/07/24
Faire exécuter les travaux de reprise et lever les réserves
#Exécution du marché #Marché de travaux
-
04/07/24
Choisir l’organisation de sa maîtrise d’ouvrage publique
#Maître d'ouvrage #Management
-
04/07/24
Payer les travaux supplémentaires
#Révision du prix du marché
-
04/07/24
Vérifier les assurances des entreprises de construction
#Assurance des marchés publics #Marché de travaux
On vous recommande
WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.