Menu actualité

Actualité

25/01/22 Télétravail dans la fonction publique
25/01/22 Il faut prouver le conflit d’intérêts pour faire constater l’irrégularité du contrat
24/01/22 Procédure de mutation : un agent public n’est pas tenu de révéler qu’il fait l’objet d’une enquête pénale
24/01/22 Comment s’imputent les pénalités de retard en cas de groupement conjoint entre les entreprises ?
21/01/22 Liste des indicateurs des rapports sociaux uniques
21/01/22 Pas d’indemnisation des travaux commandés par avenant qui modifient les délais d’exécution
20/01/22 Jour de carence et arrêt maladie lié à la Covid-19
20/01/22 Quelles sont les modalités de récupération de l’avance versée au sous-traitant en cas de résiliation du marché ?

Comment s'imputent les pénalités de retard en cas de groupement conjoint entre les entreprises ?

Exécution financière du marché

Publiée le 24/01/22 par Rédaction Weka

S’il incombe à l’acheteur de liquider le montant global des pénalités de retard dues par l’ensemble des entreprises, il appartient au seul mandataire de répartir entre les entreprises les pénalités dont il fait l’avance jusqu’à ce qu’il ait fourni les indications nécessaires à leur répartition.

En cas d’inaction du mandataire commun le maître de l’ouvrage est tenu de lui imputer la totalité des pénalités. Dans cette hypothèse, sauf s’il est dans l’impossibilité de recouvrer effectivement le montant de ces pénalités sur le mandataire, le maître de l’ouvrage ne peut les imputer à une autre entreprise.

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 7^e chambre (formation à 3), 16 décembre 2021, n° 19BX04221, Inédit au recueil Lebon

WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.

[ép. 98] Commande publique sociale et durable : les SPASER, ou comment passer d’une obligation à un outil utile

Achats

[ép. 98] Commande publique sociale et durable : les SPASER, ou comment passer d’une obligation à un outil utile

Diffusé le 23 mai 2022 - 18min

[ép. 97] La continuité écologique des cours d'eau sera-t-elle, un jour, un long fleuve tranquille ?

Développement durable

[ép. 97] La continuité écologique des cours d’eau sera-t-elle, un jour, un long fleuve tranquille ?

Diffusé le 16 mai 2022 - 14min

[ép. 96] Le zéro artificialisation nette après les décrets du 29 avril 2022

Urbanisme

[ép. 96] Le zéro artificialisation nette après les décrets du 29 avril 2022

Diffusé le 9 mai 2022 - 20min