Brèves marchés publics

07/10/21 -
Exécution des marchés

Oui à des mesures d’expertise pour déterminer des manquements du dossier de consultation des entreprises

La circonstance que, par un avenant, des travaux supplémentaires ont été contractuellement acceptés ne saurait faire obstacle à ce qu'il soit recherché si d'autres travaux supplémentaires ne s'avéraient pas techniquement ...
06/10/21 -
Commande publique

Comment privilégier l’achat national de masques de protection

À cet effet, s'agissant des masques « grand public » en textile, dont l'État est acquéreur pour ses agents publics et les personnes précaires, un marché a été notifié en janvier 2021, pour une durée de quatre ans. ...
06/10/21 -
Dossier de consultation des entreprises

Faut-il pour un marché inférieur à 40 000 € passé sans publication mettre en ligne le dossier de consultation des entreprises ?

L'article R. 2132-2 du Code de la commande publique prévoit deux conditions cumulatives pour que l'obligation de dématérialisation des documents de la consultation, des échanges et du recours au profil d'acheteur ...
05/10/21 -
Exécution des marchés

Quelles sont les conditions pour une entreprise de bénéficier de la responsabilité pour fait non fautif de l’administration, dite « du fait du prince » ?

En l’espèce, la décision prise par l'autorité organisatrice des transports, de modifier les horaires d'exploitation du réseau a eu pour effet de réduire les possibilités de réalisation des travaux hors exploitation. ...
04/10/21 -
Exécution des marchés

Oui à l’octroi d’une provision à un sous-traitant régulier non payé

Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, le sous-traitant ...
01/10/21 -
Travaux supplémentaires

Comment s’apprécie la notion d’augmentation de la masse initiale des travaux dans le cadre d’un marché à prix forfaitaire ?

La circonstance que le marché ait été conclu à prix forfaitaire est sans incidence sur la possibilité d'aller au-delà du seuil de 5 %. Par suite, et ainsi que le fait valoir l'acheteur, l'augmentation de la masse des travaux ...
30/09/21 -
Marché public de travaux

Pas de responsabilité quasi-délictuelle sur les conséquences liées à l’allongement du chantier

En l'espèce, la société requérante ne démontre pas que l'absence de notification d'un nouveau planning contractuel à la suite de la défaillance de la société titulaire du lot n° 1 serait à l'origine directe ...
29/09/21 -
Marché public de travaux

Pas de mise en œuvre de la garantie décennale pour des travaux conformes aux règles en vigueur et aux documents contractuels

La responsabilité contractuelle du maître d'œuvre n'est pas non plus retenue par la Cour au motif que l'ouvrage ne présentait à sa réception aucun défaut de conception de nature à susciter de la part du maître d'ouvrage ...
28/09/21 -
Commande publique

L’ordonnance relative à la généralisation de la facturation électronique modifie le Code de la commande publique

L'objectif est d'adapter les dispositions du Code de la commande publique pour les factures adressées par les entreprises à la sphère publique afin de prévoir la transmission par le portail public de facturation ...
27/09/21 -
Exécution des marchés

Attention à la forclusion des réclamations après saisine du comité consultatif de règlement amiable des litiges

En l'espèce, la saisine du tribunal administratif est intervenue dans le délai de six mois imparti. La circonstance que la société requérante est présentée plus tard un mémoire complémentaire est, en tout état de cause, sans ...
24/09/21 -
Exécution des marchés

Pas de résiliation pour faute justifiée si le défaut d’achèvement d’un ouvrage n’est pas imputable à l’entrepreneur

L’entreprise est fondée à soutenir que le retard constaté à la date de la résiliation du marché ne lui est pas imputable. Elle doit par conséquent être déchargée des pénalités de retard et la somme appliquée ...
23/09/21 -
Commande publique

Un décret modifie la proportion maximale de travailleurs reconnus comme handicapés

Le décret adapte les proportions maximales de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié qui leur sont applicables, limitée à 85 % en 2021 pour atteindre 75 % en 2023. L’article L. 2113-12 du Code ...
22/09/21 -
Exécution des marchés

Quelle responsabilité de l’acheteur en cas de reprise d’un projet abandonné ?

La société requérante soutenait que la commune avait engagé sa responsabilité quasi délictuelle du fait d'une utilisation non consentie du projet initial que le maître d'œuvre avait réalisé et qui aurait été repris dans le cadre ...
22/09/21 -
Marché public de travaux

Les maîtres d’œuvres sont responsables des désordres en lien avec leur mission

Les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs. ...
21/09/21 -
Marché public de travaux

Quel est le régime fiscal applicable au montant dû en réparation d’un préjudice ?

Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle ...
20/09/21 -
Exécution des marchés

De simples pourparlers transactionnels ne valent pas reconnaissance d’un préjudice

Sur des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution du marché, la circonstance que dans un projet de protocole transactionnel qui n'a cependant pas été repris dans un accord réglant le litige sur ce point, l'acheteur ...
17/09/21 -
Procédures

Pas d’intérêts lésés du Conseil national des barreaux pour demander l’annulation d’un marché

En vertu de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le Conseil national des barreaux (CNB) a qualité pour agir en justice en vue notamment d'assurer le respect de l'obligation de recourir à un professionnel ...
16/09/21 -
Procédures

Quelle est la juridiction compétente en cas d’entente dont est indirectement victime une collectivité participant au financement des travaux ?

En l'espèce, l'État a fait exécuter en partie à ses frais et, avec le concours financier d'un département, des travaux de restauration d'un château, propriété du département et classé monument historique. Le département a conclu ...
15/09/21 -
Passation des marchés

Loi Climat et résilience : une mesure sanctionnée par le Conseil Constitutionnel

L'article de loi portait sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées, avant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Introduites en première lecture, ...
14/09/21 -
Appel d'offres

Est irrégulière une offre qui ne répond pas aux exigences du CCTP

La société évincée ne saurait d'une part, soutenir que l'offre de la société attributaire aurait dû être également écartée comme irrégulière - un tel manquement n'étant pas en rapport direct avec sa propre éviction et n'étant ...

L'analyse des spécialistes

Toute l’information juridique vue par des avocats et experts associés
Décryptage des principaux textes législatifs et réglementaires ainsi que des jurisprudences qui font l’actualité du droit public.

Voir tous les articles juridiques

Brèves marchés publics

Oui à des mesures d’expertise pour déterminer des manquements du dossier de consultation des entreprises

Comment privilégier l’achat national de masques de protection

Faut-il pour un marché inférieur à 40 000 € passé sans publication mettre en ligne le dossier de consultation des entreprises ?

Quelles sont les conditions pour une entreprise de bénéficier de la responsabilité pour fait non fautif de l’administration, dite « du fait du prince » ?

Oui à l’octroi d’une provision à un sous-traitant régulier non payé

Comment s’apprécie la notion d’augmentation de la masse initiale des travaux dans le cadre d’un marché à prix forfaitaire ?

Pas de responsabilité quasi-délictuelle sur les conséquences liées à l’allongement du chantier

Pas de mise en œuvre de la garantie décennale pour des travaux conformes aux règles en vigueur et aux documents contractuels

L’ordonnance relative à la généralisation de la facturation électronique modifie le Code de la commande publique

Attention à la forclusion des réclamations après saisine du comité consultatif de règlement amiable des litiges

Pas de résiliation pour faute justifiée si le défaut d’achèvement d’un ouvrage n’est pas imputable à l’entrepreneur

Un décret modifie la proportion maximale de travailleurs reconnus comme handicapés

Quelle responsabilité de l’acheteur en cas de reprise d’un projet abandonné ?

Les maîtres d’œuvres sont responsables des désordres en lien avec leur mission

Quel est le régime fiscal applicable au montant dû en réparation d’un préjudice ?

De simples pourparlers transactionnels ne valent pas reconnaissance d’un préjudice

Pas d’intérêts lésés du Conseil national des barreaux pour demander l’annulation d’un marché

Quelle est la juridiction compétente en cas d’entente dont est indirectement victime une collectivité participant au financement des travaux ?

Loi Climat et résilience : une mesure sanctionnée par le Conseil Constitutionnel

Est irrégulière une offre qui ne répond pas aux exigences du CCTP

Quelle place pour la Corse dans la Constitution ?

Vers une clarification du droit de la fonction publique hospitalière par la ...